Sez. 2, Sentenza n. 20484 del 06/10/2011 (Rv. 619235 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA | Pattuizione di un termine per la consegna e di una penale per il ritardo - Richiesta del committente all'appaltatore di notevoli variazioni del progetto nel corso dell'esecuzione del contratto - Inefficacia del termine e della penale - Ritardo nella consegna dell'opera - Richiesta di risarcimento del danno - Onere probatorio a carico del committente.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA
Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)