Sez. 2, Sentenza n. 4538 del 04/08/1979 (Rv. 401038 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ONERE DI ISCRIVERE LA RISERVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI COSTI SOPPORTATI - PERENTORIETA - SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DALLA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE (DECADENZA DELLO APPALTATORE PER OMISSIONE DELLA RISERVA NON IMPEDITA DALLA DISPOSTA SOSPENSIONE DEI LAVORI).*

L'Onere dell'appaltatore di opere pubbliche di iscrivere tempestivamente, sotto pena di decadenza, nel registro di contabilita la riserva intesa a ottenere il riconoscimento di maggiori costi da lui sopportati nel corso dell'esecuzione dell'opera (art 54 RD 25 maggio 1895 n 350), non viene meno per effetto della sospensione dei lavori, nel frattempo disposta dall'amministrazione committente, quando detta sospensione non impedisce all'imprenditore di osservare il detto Onere. Infatti, la pa, nell'Esercizio della sua discrezionale attivita, deve essere posta in condizione di valutare in ogni momento se sia opportuno il mantenimento del rapporto di appalto, ovvero il recesso da esso, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico. (nella specie, si e ritenuta la decadenza dell'appaltatore, in quanto la sospensione dei lavori non gli aveva impedito di rivolgersi al direttore dei lavori, presente sul cantiere, al fine di ottenere la iscrizione della riserva nel registro di contabilita). (V 653/1979, mass n 396812; (V 8/1976, mass n 378618).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54