Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 25/05/1973 (Rv. 364299 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RITARDO IMPREVISTO NELLA ULTIMAZIONE - AUMENTO DEI PREZZI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - TEMPESTIVA RISERVA - NECESSITA.*

In tema di appalto di opera pubblica, non e indennizzabile il maggior Onere derivato dall'aumento dei prezzi durante il periodo di imprevista protrazione dei lavori, quando il fatto che ne costituisce il presupposto (cioe la sospensione necessitata dei lavori stessi) non abbia formato oggetto di tempestiva riserva. (V 2869/67, mass n 330468).*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 16, Cod. Civ. art. 1664, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 89