Sez. 1, Sentenza n. 2841 del 18/07/1975 (Rv. 376864 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - ILLEGITTIMA E PROLUNGATA SOSPENSIONE DEI LAVORI - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DELL'APPALTATORE - ONERE DI FORMULARE IMMEDIATAMENTE RISERVE - SUSSISTENZA - SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE SENZA RISERVE - PROPOSIZIONE DI PRETESE NEL CONTO FINALE - TARDIVITA.*

L'illegittima e prolungata sospensione dei lavori non dispensa lo appaltatore di opere pubbliche dall'Onere di formulare subito le sue riserve in ordine al pregiudizio patrimoniale da lui temuto e gia prospettabile come effetto della disposta sospensione, trattandosi di una situazione inerente all'appalto, incidente direttamente sull'esecuzione dell'opera e con immediata Rilevanza causale sfavorevole circa l'Onere economico. Pertanto, qualora l'appaltatore sottoscriva il verbale di sospensione dei lavori e quello di ripresa dei lavori medesimi senza alcuna riserva, limitandosi ad avanzare le sue pretese solo nel conto finale, dette riserve debbono ritenersi tardive, poiche l'appaltatore, all'atto di firmare il conto finale, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori. (V 2168/73, mass n 365393).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89