Sez. 2, Sentenza n. 2757 del 04/05/1982 (Rv. 420627 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - PER INADEMPIMENTO - RITARDO NELL'ESECUZIONE - RILEVANZA ED IMPORTANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per decidere circa la Rilevanza e l'importanza del ritardo nella esecuzione delle opere appaltate, rispetto al termine fissato per la consegna, il giudice del merito deve innanzitutto accertare se tale termine sia o meno essenziale e se il ritardo sia addebitabile - secondo l'assunto dell'appaltatore - al committente per avere lo stesso preteso variazioni nell'esecuzione dell'opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1661