Sez. 1, Sentenza n. 1818 del 19/03/1980 (Rv. 405419 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONSEGNA DEI LAVORI - APPALTO DISCIPLINATO PER LEGGE O PER CONVENZIONE DAL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE - CONSEGNA FRAZIONATA DEI LAVORI - ESCLUSIONE - AVVENUTA CONSEGNA PARZIALE - CONSEGUENZE ALTERNATIVE.*

Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche dello stato (DPR 16 luglio 1962, n 1063) nei quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori, sono configurabili due ipotesi: se la consegna parziale, per gli effetti che produce, e tale da doversi equiparare a mancata consegna, e applicabile la disciplina dell'art 10 del capitolato la quale, per il caso che il contratto preveda il frazionamento della consegna dei lavori, prevede lo spostamento del termine di consegna dell'opera, sicche l'appaltatore puo avvalersi della facolta di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando cosi a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; se, invece, il frazionamento nella consegna dei lavori e scarsamente rilevante nell'economia del rapporto, l'appaltatore potra, al massimo, pretendere un prolungamento del termine di completamento dell'opera, e, se del caso, il ristoro dei maggiori oneri relativi alla parte consegnata in ritardo, previa formulazione delle opportune riserve.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 10, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10