diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 127 del 12/03/1999 (Rv. 524058 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Presupposti - Lavori eseguiti in regime di proroga concessa dalla P.A. appaltante - Revisione dei relativi prezzi - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524058-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche e di revisione dei prezzi contrattuali, la concessione, da parte della P.A., di una proroga per il completamento dell'opera su richiesta dall'appaltatore comporta una modificazione consensuale del termine di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che la revisione in aumento eventualmente richiesta dal privato può legittimamente estendersi anche ai lavori compiuti nel periodo di proroga.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 31, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 23/01/1973 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)