diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 5964 del 16/03/2026 (Rv. 678476-02)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ristoro delle spese generali da sospensione legittima (parziale o totale) - Anomalo andamento dei lavori - Applicabilità - Esclusione - Motivi.
Stato
decisa il 2026-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678476-02

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, il criterio previsto dal legislatore per il ristoro delle spese generali da sospensione legittima, parziale o totale, non si estende all'andamento anomalo dei

lavori, poiché in quest'ultimo caso il cantiere resta operativo, ma i lavori proseguono con difficoltà, determinando rallentamenti e maggiori spese, per cui si applica l'art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1994.

Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 5, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 24, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 25, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 16, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)