Sez. 1, Sentenza n. 4216 del 07/05/1987 (Rv. 452972 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - CONSEGUENZE A CARICO DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*

Nell'appalto di opere pubbliche, anche la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione committente può essere posta a carico dell'appaltatore, se è stata determinata dalla necessità di dare esecuzione ad operazioni che pattiziamente dovevano essere eseguite dall'appaltatore e che erano rimaste inadempiute, per fatto a lui imputabile. (V 6097/86, mass n 448412; (V 5257/84, mass n 436988; (V 4759/84, mass n 436664).*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30