Sez. 1, Sentenza n. 6097 del 17/10/1986 (Rv. 448412 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - MAGGIORI ESBORSI E PREGIUDIZIO DERIVANTE ALLO APPALTATORE DALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISERVA NEL VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI ANZICHÉ IN QUELLO DI SOSPENSIONE - TEMPESTIVITÀ - ASCRIVIBILITÀ DELLA SOSPENSIONE A DOLO O COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema d'appalto d'opera pubblica, la riserva dell'appaltatore, per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, deve essere al più tardi formulata, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori stessi (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione di essa nel registro di contabilità), mentre resta in proposito irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa della amministrazione appaltante, sempre che si tratti di fatti o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera. (V 2006/82, mass n 419847; (V 3167/81, mass n 413737).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 346, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 364, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.