Sez. 1, Sentenza n. 1337 del 15/04/1976 (Rv. 380025 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - PRINCIPIO DELLA GENERALITA E DELLA TEMPESTIVITA DELLE RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DELLA AMMINISTRAZIONE - INCIDENZA IMMEDIATA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI - NECESSITA.*

Il principio della generalita e della tempestivita delle riserve che l'appaltatore di opere pubbliche deve formulare nel corso del procedimento di contabilita, non e applicabile nell'ipotesi di comportamento doloso o gravemente colposo della pa nell'eseguire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente sulla esecuzione dell'opera e sia quindi indifferente con le finalita delle riserve. Pertanto, qualora i fatti imputati a titolo di colpa grave della pubblica amministrazione, costituiti da un'illegittima sospensione dei lavori a lungo protratta, si inseriscano in un momento preciso della cronologia dei lavori stessi ed abbiano immediatamente inciso sulla loro esecuzione, condizionandone tempi, modalita e spese, bene e applicabile il principio di tempestivita della riserva. (V 2841/75, mass n 376863; (V 677/73, mass n 362827).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107