Sez. 1, Sentenza n. 1726 del 17/03/1982 (Rv. 419564 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - ONERE DI TEMPESTIVA FORMULAZIONE DI RISERVA DA PARTE DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA ANCHE IN IPOTESI DI SOSPENSIONE ILLEGITTIMA PER DOLO O COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.*

In tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo al pregiudizio derivante all'appaltatore dalla sospensione dei relativi lavori, l'Onere dell'appaltatore medesimo di formulare tempestiva riserva in ordine a maggiori pretese connesse a tale sospensione sussiste anche nel caso di illegittimità della sospensione stessa per dolo o colpa dell'amministrazione appaltante, atteso che, pure in siffatta ipotesi, si verte in materia di fatti o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera, nel senso che si inseriscono in un momento preciso della cronologia dei lavori, condizionandone tempi, modalità e spese. (V 5300/81, mass n 416056; (V 2097/80, mass n 405748; (Conf 476/81, mass n 410943).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.