Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 06/04/1982 (Rv. 419966 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE - TEMPESTIVITÀ - ESISTENZA DI CAVI E CONDUTTURE CHE IMPEDISCANO IL COMPIMENTO DELL'OPERA - ONERE DI RIMOZIONE CONTRATTUALMENTE PREVISTO A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - RICHIESTA DI MAGGIORI COMPENSI PER IL RITARDO NELLA RIMOZIONE - PRECLUSIONE PER EFFETTO DELL'OMESSA DENUNCIA - DELLE SUDDETTE SITUAZIONI NEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI - INSUSSISTENZA.*

In tema di tempestività o meno delle riserve dell'appaltatore di un'opera pubblica per maggiori compensi e indennizzi, qualora il compimento dell'opera nei termini e condizioni contrattuali sia impedito da situazioni, quali l'esistenza di linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, acquedotti e simili, che per contratto devono essere rimosse dall'amministrazione committente, la richiesta di maggiori compensi per imprevisti oneri derivanti dal ritardo con il quale gli impedimenti siano stati effettivamente rimossi dalla stazione appaltante, formulata nel momento in cui, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, tali oneri si sono evidenziati, non incontra alcuna preclusione per effetto dell'omessa denuncia delle suddette situazioni nel verbale di consegna dei lavori, e tanto meno nell'attestazione di aver preso conoscenza delle condizioni di luoghi, da presentarsi dall'impresa per poter partecipare alla gara di appalto. (V 3167/81, mass n 413737; (V 21/78, mass n 389303; (V 1148/75; (V 2869/67).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26