Sez. 1, Sentenza n. 2006 del 01/04/1982 (Rv. 419847 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - MAGGIORI ESBORSI E PREGIUDIZIO DERIVANTE ALLO APPALTATORE DALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI - TEMPESTIVA RISERVA NEL VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI STESSI - ONERE DELL'APPALTATORE MEDESIMO.*

Ai sensi degli artt. 16 ed 89, in relazione agli artt. 53 e 54 del R.d. 25 maggio 1895 n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori di Competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici, i quali integrano norme regolamentari legittimamente emanate nel rispetto della delega conferita con gli artt. 346 e 364 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, nonché dei principi dell'ordinamento costituzionale, l'appaltatore di opera pubblica, con riguardo ai maggiori esborsi ed al pregiudizio derivantegli dalla sospensione dei lavori, ancorché illegittimamente disposta con dolo o colpa dell'appaltante, è tenuto, a pena di decadenza, a formulare tempestiva riserva nel verbale di ripresa dei lavori stessi (salva restando la successiva trascrizione ed esplicazione di tale riserva nel registro di contabilità), tenuto conto che detto verbale costituisce un documento idoneo all'osservanza del relativo Onere, e che la suddetta ripresa dei lavori, segnando la cessazione della continuità del fatto produttivo di quei maggiori esborsi e di quel pregiudizio, ne evidenzia la sua Rilevanza causale sulle spettanze dell'appaltatore medesimo (pur se concretamente quantificabili solo successivamente, in esito ad accertamenti definitivi). (V 3167/81, mass n 413737; (V 476/81, mass nn 410941 e 410943; (V 2097/80, mass n 405746).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 346, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 364, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89