Sez. 1, Sentenza n. 769 del 05/02/1985 (Rv. 438968 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTI DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - MAGGIORI ESBORSI E PREGIUDIZIO DERIVANTI DALL'APPALTATORE - VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI - TEMPESTIVA RISERVA - ONERE DELL'APPALTATORE.*

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto in relazione ai maggiori esborsi ed al pregiudizio derivante dalla sospensione dei lavori, ancorché illegittimamente disposta dall'appaltante, a formulare tempestiva riserva, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori stessi, tenuto conto che detto verbale costituisce documento idoneo all'osservanza del relativo Onere, e che la suddetta ripresa dei lavori in quanto segna la cessazione della continuità del fatto produttivo di quel pregiudizio e di quei maggiori esborsi, ne evidenzia la Rilevanza causale sulle pretese dell'appaltatore medesimo (pur se concretamente quantificabili solo successivamente in esito ad accertamento definitivo), senza che rilevi, una volta verificatasi la decadenza, il tempo più o meno lungo intercorso fra il verbale di ripresa dei lavori e la prima annotazione della riserva nel registro di contabilità. (V 6911/82, mass n 424563; (V 476/81, mass n 410943; (V 3167/81, mass n 413737; (Conf 2006/82, mass n 419847).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89